Договор на выполнение работ по установке дверей

Договор монтажных работ по установки дверей

Договор на выполнение работ по установке дверей

Важно лишь аккуратно снять их с петель и выставить дверную коробку. Пластиковые двери и окна из пвх профилей по заводской цене. Сопутствующие работы (уборка мусора и прочее).

Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить на свой риск работу по установке дверей по адресу 1.2. Гарантийное и сервисное обслуживание домофона производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании отдельного договора с ЗАКАЗЧИКОМ.

Договор N ___ об оказании услуг по установке дверей. Что касается конкретно Договора на монтаж системы видеонаблюдения, то кроме стандартных пунктов (способ оплаты, дата действия, гарантийных обязательств, форс-мажор и пр.) он должен учитывать: — адрес монтажа (физический адрес объекта).

Хочу оставить благодарственный отзыв о работе этой фирмы-здесь работают только высококлассные специалисты. Система обеспечивает отпирание электромагнитного замка двери 2. срок выполнения работ и порядок оплаты. Установка стандартной двери (1-2 двери/от 3 дверей). Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному 5.3.

DOC Договор на изготовление металлических входных дверей

Ключи отдаются заказчику при расчете за дверь.

3.2 Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполненных работ по монтажу. Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие. 1 Установка (монтаж) пластиковых окон по договору подряда или поставки (купли-продажи)? Дополнительные работы по установке входных дверей. (не входящие в стандартную установку).

Цена монтажа межкомнатных дверей подтверждается согласованным с заказчиком бланком замеров и заказом покупателя № 0000, в дальнейшем по тексту “Приложение № 1” к настоящему договору.

Правила приемки и эксплуатации двери СТАЛ

Установка входной железной двери-1900 руб. Установка дверной коробки в дверной проем, жесткая фиксация по 6 точкам. Объявлен крупный тендер на поставку, сборку и установку брендовой мебели и маркетинговых конструкций для фронт-зон территориальных подразделений. На выполнение работ по строительству 1.1.

Доставка и установка двери осуществляется за счет Исполнителя. Заказчик обязуется принять материалы монтажа съемки и выплатить Исполнителю соответствующее вознаграждение.

Установка противопожарных дверей должна производиться согласно ГОСТу и после окончания работ приниматься инспектором. Порядок приема работ и расчетов по договору. Договор на монтаж пластиковых окон и дверей.

Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) У меня заключен договор на изготовление и установку дверей к хрущёвскому холодильнику. Монтаж фрамуги на двухстворчатую дверь из ГКЛ (материал заказчика).

Перечень выполненных работ отображен в договоре на монтажные работы. На выполнение работ по установке металлических дверей.

PDF Строительно – монтажные работы | Монтаж двери ДС

Стоимость монтажа дверей и порядок проведения работ по установке дверей. Договор на производство дверей и их установку. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. 6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

Образец резюме сварщика 2016, Договор подряда монтаж дверей окон, Безвозмездная передача товара, Договор поручительства к договору займа, Договор на монтаж дверей образец. Установка монтаж входных и межкомнатных дверей.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги по монтажу/демонтажу 1.2. Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец. Если для установки Двери и/или в случае, указанном в пункте 3.2. настоящего Договора, Исполнителю пришлось 5.2.

Все работы по настоящему договору, а именно: изготовление двери осуществляется по технологии Исполнителя.

1.1 До начала работ по установке, осмотрите дверь на предмет ее соответствия тому, что указано в договоре. Вызов мастера-замерщика без заключения договора (не возвращается). По договору выполняются работы по изготовлению и установке дверей.

Расширение Проёма бетон от 5 см/1 сторона – 1700 руб. Сколько стоит установка межкомнатных дверей: основные работы по монтажу межкомнатных дверей, цены на основные и дополнительные работы.

Чтобы сэкономить Ваше время, мы выложили на сайт электронную копию нашего договора на остекление балконов и лоджий алюминием (на полную оплату).

Выполнение работ по изготовлению и монтажу пожарной лестницы здания администрации муниципального образования Апшеронский район. Договор подряда № _. на поставку и производство монтажа дверных противопожарных блоков. работ, складирования материалов, комплектующих, инструментов, используемых для.

производства работ, подготовить Объект (дверные проёмы Объекта) для выполнения. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки 8.6. Мы устанавливаем квартирные, тамбурные двери, подъездные, в загородных домах, а также противопожарные.

Фирма ООО Плоскость специализируется на установке межкомнатных, деревянных дверей в Санкт-Петербурге (СПб) и Логика процесса и технологии установки межкомнатных дверей ООО “Плоскость”. Выше представлены заключенные договора на ремонт квартиры за последний месяц.

Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по замеченным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам. Договор № 21 на монтаж системы видеонаблюдения.

Правила эксплуатации межкомнатных дверей. Хочется сразу предупредить, что установка дверей, это дело не лёгкое. Договор подряда на монтаж пластиковых окон. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору определяется по смете 5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборка и монтаж дверной 6.

2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Договоры на установку окон и дверей оформляются с нарушениями прав потребителей. Стоимость работ по установке двери под ключ от 1700 руб. Стоимость изделия, монтажных работ, дополнительных работ оговаривается в отдельном разделе. Типовой договор на установку домофона.

выполненных работах.

6.1 Доставка и установка двери осуществляется за счет Исполнителя. Вырезают в дверях места под петли и защёлку. Договор подряда на изготовление и установку пвх-профилей.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Монтаж комплектов:Стандартный состав работ: Сборка и монтаж дверной коробки; врезка двух карточных петель; установка ручки; монтаж наличника с двух сторон.

Установленные межкомнатные двери, как и конструкции входной группы, придают внутреннему помещению… все работы указанные в договоре монтажа, выполнены полностью. ДОГОВОР № _ на поставку и монтаж деревянных межкомнатных дверей.

Пример договора на изготовление и установку металлической двери Договор на выполнение работ по установке дверей 6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

Должны ли выдавать договор на услуги такие как установка и демонтаж двери?! Договор на монтаж пластиковых окон и дверей. на монтаж ПВХ окон г. «» 2018 г. Гр 8.6.

Установка монтаж дверей в Москве, в Московской области Монтажные работы, Отделочные работы – профессионалы на Бирже субподряда Всем подряд. Гарантия на работы по установке и монтажу дверей.

Если двери нужно только изготовить, используйте договор подряда на изготовление дверей.

Договор об оказании услуг по установке дверей. 3 О правах потребителя при заключении договора на установку окон и дверей. Подрядчик по настоящему Договору обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по установке дверных блоков из ПВХ-профиля 1.1.1.

Общая стоимость работ, предусмотренная настоящим Договором, составляет. Договор на производство и установку дверей и металлоизделий. Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

Или на установку откосов Вы заключали дополнительное соглашение? Договор на выполнение работ и услуг (с передачей оборудования в безвозмездное пользование по акту сдачи-приемки).

Заказчик и исполнитель (подрядчик) заключают договор на установку дверей, и затем уже начинаются работа по изготовлению и/или монтажу дверей. опыт проведения работ по монтажу дверных полотен. Перешлите пожалуйста типовой договор на установку дверей.

Установка межкомнатной одностворчатой двери (цена действительна при установке двух и более дверей). Установка стальных дверей. и доп. работы. Н., действующего на основании Доверенности от 01.01.2001г. Вызов на замер и консультацию бесплатен.

Договор — типовой — установка межкомнатных дверей. Демонтаж деревянной двери.

ее установка в дверной проем; уплотнение пустот при помощи монтажной пены; установка стандартных петель; врезка замка Выполнение дополнительных услуг, таких как: укладка (снятие) проводов, а также малярные и штукатурные работы не входят в стоимость.

Договор поставки (установки) пластиковых окон (образец)

  1. Установка дверей крашеных эмалью.
  2. Г. Магнитогорск «» 2011г.
  3. Монтаж дверей
  4. PDF Договор подряда №
  5. Договор на установку пластиковых окон
  6. Работы по установке дверей окончены.
  7. Строительные/монтажные работы-прочие.
  8. Договор на монтаж окон

Для монтажа межкомнатных дверей требуется колоссальный опыт запила погонажа и обработки древесины для врезки фурнитуры. → Договоры → Договор на оказание услуг, аутстаффинга, аутсорсинга → Договор об оказании услуг по установке дверей.

Предметом соглашения являются работы по изготовлению и установке дверей. Произвести их монтаж в соответствии с требованиями СНиПов и прочих строительных норм. Образец договора на выполнение работ по установке дверей.

Договор на установку дверей – предмет и стоимость, порядок расчетов, права и обязанности сторон.

Порядок приема работ и расчетов по договору 2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.

монтаж двери с фрамугой и боковиной. Перед проведением монтажных работ следует определить целесообразность использования выбранных дверей. Качество работ по договору соответствует предъявленным требованиям.

Договор вступает в силу с момента подписания.

Договор подряда на строительно – монтажные работы

  1. На все работы предоставляется гарантия.
  2. PDF Пример договора на монтаж
  3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.
  4. Дополнительно установим арки, откосы.
  5. Либо подскажите где можно посмотреть!
  6. Установка (демонтаж и монтаж).
  7. Образцы договоров
  8. Проведение работ по установке дверей.

ДОГОВОР №.

на изготовление и монтаж конструкций из профиля ПВХ. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п. 7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем. Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей.

Расчёт стоимости работ по монтажу дверей рассчитывается на основании спецификации, с указанием: технических параметров дверей (сотовые, звукоизоляционные, огнестойкие). Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по 7.2. Исполнитель обязуется изготовить и установить металлическую конструкцию (дверь, решетка) размер 1.2.

До проведения Монтажных работ Субподрядчик обязуется пройти инструктаж по монтажу дверей и панелей непосредственно на Объекте.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Образец договора на выполнение работ по установке дверей. Монтажные работы – работы, выполняемые Субподрядчиком, а именно установка и монтаж Товара, предусмотренного по 3.6.

Закапать установку при приемке тут согласно счету. Отделка внутренних откосов к работам по монтажу не относится и осуществляется за отдельную плату. Монтаж дверей – услуги установки дверей в ДвериОнлайн. Зазор между 7.Смета на работы по установке дверей.

Источник: http://prankishk.ml/6965-dogovor-montazhnyh-rabot-po-ustanovki-dverey

Персональный сайт – Договор на установку дверей

Договор на выполнение работ по установке дверей

Договор № _  

г. Москва                                                                                                                                                 «___ »________________ 200__ г.

И.П.Чесноков.А.Ю , с одной стороны, и частное лицо_______________________________________________________________________                    

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора

1.5. «Подрядчик» по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1«Подрядчик» выполняет следующие работы: Демонтаж старого дверного блока; монтаж нового дверного блока; врезка фурнитуры; установку добора; монтаж наличника.

1.1.2«Подрядчик» не выполняет следующие работы: Заделка полов; работы с телефонными и электрическими проводами: малярно-штукатурные работы; вынос и уборка мусора.

1.2. Срок исполнения работ определяется «Подрядчиком» в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1           Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете см. п.8

2.1.1Работы просчитываются по прейскуранту;

2.1.2В случаи необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте «Подрядчик» вправе назначить цену самостоятельно, в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с «Заказчиком»

2.2           «Заказчик» обязан принять выполненную «Подрядчиком» работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по АКТу сдачи-
приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3  В том случае, когда «Заказчик» отказывается от оплаты выполненных работ, «Подрядчик» вправе демонтировать установленные дверные
блоки, либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3.

Права и обязанности сторон

3.

1.          «Заказчик» по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и
фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.

2. «Заказчик» обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив
совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.

2.5. «Заказчик» обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.

3 «Подрядчик» вправе самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика»

3.

4 «Подрядчик» вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.

5 «Подрядчик» не несет ответственности: за предоставленный некачественный материал (коробка, наличник, замок к прочие материалы, и фурнитуру); за обрушение штукатурки во время монтажа; за сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов; за сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой; за сохранность неподготовленных «Заказчиком» полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.

6 «Подрядчик» вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые «Заказчик» отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.

7 «Заказчик» берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.

8 Если «Заказчик» по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после «Заказчик» не вправе предъявлять требования, разнящиеся с доверенным лицом

3.

9 «Заказчик», принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1 Во избежание деформации дверной коробки: малярно-штукатурные работы проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей; исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2 В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3 Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1  Срок гарантии составляет 6 месяца со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборка и монтаж дверной коробки, врезка петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов

5.3  Гарантийным случаем не является: отдельный вызов «Подрядчика» на установку наличников и доборов, неисправность вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия; неисправности вызванные внутренним, заводским браком изделия (механизмы: замки,

ручек и пр.); вздутие шпона.

5.4 «Заказчик» не в праве требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу (см. п.7.1)

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течении двадцати дней со дня обращения «Заказчика».

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производиться насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят)

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной;

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в пределах 3-5мм, в зависимости от помещения в которое монтируется дверь (сан. технические двери и пр.)

6.3 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор);

6.4 Добор устанавливается с противоположной стороны от петель

6.5 Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями

6.6 Иной способ установки обязательно указывается в договоре______________________________________________________________

7. Виды работ обязательные к согласованию «Подрядчика» с «Заказчиком»:

7.1                                                                                                                                            Способ установки дверного блока: по уровню___ по стене    

(иной способ установки, например по стене может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери)

7.2  Установка доборов:                   в день установки__________________________ не устанавливаются____________________________

(после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной)

7.3                                                      Прибитие  наличников:______ в день установки_________________ ;   «наживить» наличник _______ ; не устанавливаются                               

(В зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной)

8. Смета на работы по установке дверей

8.1 Стоимость дверного блока (полотно, коробка, наличники) со слов «Заказчика» составляет ________________________   в дальнейшем

является страховочной (в случае порчи материала «Подрядчиком» во время установки.)

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫСТОИМОСТЬКОЛ-ВОВСЕГО
1Установка стандартной двери ( 1-2 двери/от 3 дверей )Входит в установку: зарезка и монтаж коробки, врезка петель и межкомнатной защёлки, навеска полотна, зарезка и  монтаж наличника с двух сторон, пена, крепёж, заглушки, финишные гвозди. Демонтаж  дверного  блока 2200/2000От 200
 2Установка добора  ( один проём в один ряд )    ( до15см./от15см.)700/1000
3Врезка замка  ( под фиксатор, ключ, магнитный, пластик AGB )300
4Установка распашной двери4000
5Установка не стандартной двери  ( выше 2 метров )+30%
6Установка раздвижной двери  ( без отделки проёма )2800
7Установка двери из массива  ( бук, дуб )2800
8Коррекция дверного полотна по высоте  ( один спил )700
9Установка порога500
10Увеличение проёма по одной стороне 1 метр  ( бетон/кирпич )700/500
11Роспуск наличника  ( 1 штука )   ( прямой/фигурный )100/200
12Установка портала из добора и наличника1500
13Отделка проёма добором и наличником  ( металлическая дверь )1500
14Установка стекла в дверное полотно/фрамугуОт 500
15Сборка фрамуги над дверью под стеклоОт 2000
16Врезка ригеля на распашную дверь  ( 1 штука )100
17Установка и подключение выключателя  ( сантехническая кабина )600
18Установка входной двери  ( металл )2800
19Демонтаж входной двери ( дерево/металл )300/600
20Установка аркиот 2800
21 Фрезеровка  коробки под добор  ( комплект на дверь )300
22Фрезеровка  добора под коробку  ( комплект на дверь )300
23Установка дверей из стекла2800
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Cтоимость  работ  по смете составляет                                                                         руб.

9. Прочие условия

9.1 После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются

9.2 Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

9.3 Бланк договора считается гарантийным при наличии подписи «Заказчика», подписи «Подрядчика» и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

9.4 Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах.

9.5 В случае отказа «Заказчиха» от установки, просьба указать причину_______________________________________________________ 

10. АКТ сдачи-приемки работ.

И.П.Чесноков А.Ю, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с одной стороны, и частное лицо                                                                      , именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другостороны, составили настоящий  акт о нижеследующем.

1. В соответствии с текущим договором «Подрядчик» выполнил весь комплекс работ.

2. Качество работ по договору соответствует  предъявленным требованиям.

3.

В результате осмотра результата работ заказчиком недостатки не выявлены.

Результат работ по договору №.____________ от    “_____ “_________________ 200___ г.

Адрес:____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдал: _________________                                                                 Принял:____________________

                                                                                                                       (подпись заказчика)

Источник: http://ustanovka-1.narod.ru/index/0-8

Договор на установку дверей

Договор на выполнение работ по установке дверей

ДОГОВОР № ___
НА УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ

г. Москва

«___» ________  201_ г.

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Истринская мануфактура», в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик ____________________________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется провести работы по установке дверей и порталов на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять и уплатить за нее определенную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, их стоимость и общая сумма договора определяются в Счете (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости услуг по установки дверей и порталов производится на основании выставляемого Исполнителем Счета, после подписания Акта сдачи – приемки работ (Приложение 2).

2.2. Срок исполнения заказа определяется из расчета установки 3 (Трех) стандартных дней в рабочий день (8 часов).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Установить Заказчику двери и порталы с надлежащим качеством и в обусловленный настоящим договором срок.

3.1.2. Произвести работы в полном объёме, согласно Счету к настоящему договора.

3.1.3. В случае изменения сроков проведения работ по установке, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках проведения работ, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.1.4. За 3 (Три) дня до начала работ предупредить Заказчика или его представителя.

3.2. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера договора и предмета доверения) обязан:

3.2.1. Подписать Договор и Счет.

3.2.2. Осуществить проверку при приемке работ согласно Счету и подписать Акт сдачи-приемки работ.

3.2.3. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по замеченным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам выполненных работ, в течение 14 дней с момента получения.

3.2.4. Обеспечить допуск на объект проведения работ установщиков дверей.

3.2.5. Обеспечить подготовку проемов под установку дверей и порталов в соответствии с Требованиями к размерам проемов под двери (Приложение 2 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции).

3.2.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции).

3.2.7. Присутствовать при проверке проемов по п.п. 3.2.5 и 3.2.6 и при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов при установке дверей и/или порталов.

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2 – 3.2.7 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика по выполнению основных и дополнительных работ, связанных с установкой дверей и порталов согласно настоящему договору.

3.4. При несоблюдении качества выполняемых работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: – соразмерного уменьшения договорной цены; – безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок;

– возмещения своих расходов по устранению недостатков выполненных работ.

3.5.

 В случае существенного нарушения качества выполняемых работ – обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков – Заказчик вправе отказаться от исполнения работ по данному договору и потребовать возврата уплаченной за работы денежной суммы.

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременное выполнение работ по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости не выполненных работ, но не более чем 100%.

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки выполненных работ, если Заказчик докажет, что недостатки возникли не вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации дверей.

4.3. Представители Исполнителя (установщики дверей) и Заказчик (или его доверенное лицо) приезжают на объект для проведения работ строго в оговоренное время (± 30 мин.), в случае неявки представителей одной из сторон другая оплачивает вызов потерпевшей стороны в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

4.5. Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно.

5. Форс-мажор

5.1.

 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия споры между сторонами подлежат рассмотрению в соответствующих судебных органах.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки работ.

7.2. Договор может быть расторгнут:

7.2.1. По соглашению Сторон.

7.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1, 3 к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору регулируются Дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон.

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬООО «Истринская мануфактура»

Юридический адрес: 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2

Фактический адрес: 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33
Адрес для переписки: 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7
Телефон: (499) 551-01-79, (926) 790-86-60
ИНН/КПП: 7717721337 /771701001
ОГРН: 1127746215332
р/с: 4070281054040001199в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»БИК 044525225

к/с: 30101810400000000225

ЗАКАЗЧИК

10. Подписи сторон

Источник: https://www.istra-doors.ru/documenty/dogovor-na-ustanovku.html

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Договор на выполнение работ по установке дверей
 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение           № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. 

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю.3.1.2. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру.3.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.3.1.4. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности.3.1.5. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.3.1.6. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.3.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.3.1.8. После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ.3.1.9. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.3.2. Исполнитель имеет право:3.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору. 

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:4.1.1. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.1. Договора.4.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору. 

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.5.2. В указанную в п. 5.1. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок (металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей), демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.5.3. Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит.5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ.5.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их принятия Заказчиком.6.2. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель (производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем). 

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.7.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% от цены настоящего Договора.7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.7.5.7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. 

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 года, включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.8.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора. 

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее направления.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой направлена претензия.9.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.9.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора. 

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю.10.4. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.11.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются. 

12. Особые условия

12.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.12.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, адреса, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней с момента изменений  известить друг друга об этих изменениях.12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:Приложение № 1 – Техническое задание. 

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

 

Источник: https://pravobez.ru/dogovory/obrazec-dogovora-na-vypolnenie-rabot-po-ustanovke-dverey.html

Арсенал Права
Добавить комментарий